+996 312 62-53-13 (2361, 2362, 2363, 2364) admin@zakupki.gov.kg
ago

Иссык-Кульское областное Управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики»

room17090869598758
purchase Nameуслуги по разработке (привязка) проектно-сметной документации и инженерно-геологические изыскания по объекту: Строительство школы со спортивным залом на 275 уч.мест им.Абдрахманова, в с.Ананьево Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области
The procuring entityИссык-Кульское областное Управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики»
procurement FormatStandart
procurement methodSimplified
Planned amount390,000
Date of publication08 September 2017 10:17
competitive application CurrenciesKyrgyz soms
Bids Submission Deadline15 September 2017 14:00
???bidValidnessPeriod???30
Guarantee provision of the tender bidSize Margin competitive application (GOKZ): 2%
???bidSecurityValidity???: 30 days
Official information letter to the bank details реквизиты.PDF
???instructionsPrepareBid???
???organizationInfo???
Name of companyИссык-Кульское областное Управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики»
Actual addressАлыбакова 158
Work phone03922-59816
It remains to tender
* All listings from this organization *
lots
#L001-01 lot nameСтроительство школы со спортивным залом на 275 уч.мест им.Абдрахманова, в с.Ананьево Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской sum390,000 ???workAddress??? г.Каракол, ул.Кутманалиева 118 Deadline 30 календарных дней со дня заключения договора ???workGrafik???
???loading???
job specifications
№ Qualification requirement
1 Документ определяющий основной вид деятельности Предоставить сканированный оригинал устава
2 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированный оригинал действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию). В случае предоставления копии заверить нотариально
3 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированный оригинал свидетельства о регистрации. В случае предоставления копии свидетельства заверить нотариально
4 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее 2 аналогичных договоров/услуг на сумму не менее от заявленной суммы заказчиком
5 Другое требование предоставить на фирменном бланке письмо об афилированности и отзывы по выполненным работам
6 Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи тендерной заявки
7 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности
8 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированную копию оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями заверенный уполномоченным органом за последние 2 года
9 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
10 Другое требование Проектная организация обязуется выдать управлению капитального строительства (Заказчику ПСД) в печатной продукции в шести экземплярах: один экземпляр смету в электронном варианте программы для работы с электронными таблицами Microsoft Exel;- электронный вариант ПСД в электронном носителе;-ПСД должна быть разработана и представлена в полном объеме в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) и других нормативных документов, действующих на территории КР и представить Заказчику после положительного заключения Государственной экспертизы. В ходе выполнения СМР в случае выявления недоработок в проекте по вине проектировщика, проектная организация обязуется устранить недостатки за счет собственных средств и несет персональную ответственность; - за не выполнение договорных обязательств, проектировщик выплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы договора за каждый просроченный день.
???specificRequirements???
A pre-bid meetingNot Provided
Criteria for evaluation of bids
evaluation criteria ???evaluationRating???
Other criteria ПСД должна быть разработана и представлена в полном объеме в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) и других нормативных документов, действующих на территории КР и представить Заказчику после положительного заключения Государственной экспертизы.
???contractConditions???
???guaranteeProvisionOfContract??? 10.0 %
Accompanying servicesNot Provided
???bankingSupportOfTheContract???Not Provided
Technical inspection and testingNot Provided
warrantyWarranty period: до конца строительства
To ensure the correction of defects under warranty: в течении 10 дней

Penalty for failure to comply with warranty
???ratePerDayOfDelay??? 1% for each day
The maximum deductible amount 10% the date of the beginning
Settlement of disputesdisputeResolutionText ???generalCourt???
Protocol ???tenderContest??? Browse assessment of the competitive application
???contractTemplate???
Payment
Advance payment Not Provided
After acceptance Not Provided
Additional payment terms
не предусмотрено Due date
по мере финансирования и по факту выполнения услуг
PenaltyFor late works / services
???ratePerDayOfDelay??? 0.5% for each day
The maximum deductible amount 5.0% the date of the beginning
???forLatePayment???
???ratePerDayOfDelay??? 0.0% for each day
The maximum deductible amount 0.0% the date of the beginning

© 2023 МФ КР

© Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic