| 1 |
Другое требование |
Предоставить сведение о привлекаемых субподрядных организациях. Участники простого товарищества (концорциума) должны соотвествовать минимальным квалификационным требованиям ( ведущий партнер 40%) указанной в конкусной документации. Должны включать в себя сведения, перечисленные в клалификационных требованиях, приминительно к каждому партнеру. Один из партнеров должны быть ведущим подвержденными доверенностью уполномоченый нести обязательства и получать указания от имени и по поручению любого партнера нести |
| 2 |
Лицензия, выданная уполномоченным органом |
Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию) |
| 3 |
Другое требование |
Предоставить сведения о наличии незавершенных объектов стадия завершения который составляет менее 70% |
| 4 |
Сведения об общем объеме выполненных работ |
Иметь опыт выполнения не менее 2-х аналогичных договоров/услуг на сумму не менее на заявленную сумму за 2024-2025 годы с обязательным предоставлением актов выполненных работ. |
| 5 |
Другое требование |
Гарантийное письмо о завершении работ независимо от финансирования и в срок в течении 1-х месяца. В случае нарушения срока будут начисляться пении согласно договору |
| 6 |
Другое требование |
Предоставить сканированную копию оригинала сведения о доступе к финансовым ресурсам. Участник должен иметь свободные денежные средства на выполнения строительных работ в объеме до 30 % от суммы контракта. (прикрепить копии удостоверяющих документов и гарантийное письмо, что в случае определения конкурсной заявки Участника выигравшим, Участник будет осуществлять строительно-монтажные работы до 30% от суммы контракта не дожидаясь предварительной оплаты Заказчика) |
| 7 |
Другое требование |
Претендент должен подписать и проставить печати на предоставленных квалификационных сведениях, где несет юридическую ответственность за предоставленные квалификационные сведения, а также другие документы в том числе и сметные расчеты по данному конкурсу, которые участник конкурса должен предоставить. Конкурсная заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи. Если конкурсная заявка не подписана руководителем, в пакете конкурсной заявки участника должна быть доверенность дающее право подписи от имени Участника. |
| 8 |
Документ определяющий юридический статус и место регистрации |
Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации |
| 9 |
Другое требование |
Иметь в наличии специалистов с опытом выполнения аналогичных работ (специалист по строительству инженерных сетей и систем (сантехник), специалиста по строительно-монтажным работам, специалиста по строительству инженерных сетей и систем (электрик) и инженер-сметчик: приложить сканированные копии: 1. Сертификат специалистов, 2. Приказа или договора подтверждающего факт найма на работу. |
| 10 |
Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике |
Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов |
| 11 |
Документ определяющий основной вид деятельности |
Предоставить сканированную копию оригинала устава |
| 12 |
Другое требование |
Участник должен получить справку-разрешение в Республиканском инспекции по охране памятников культуры и архитектуры при МКИТ о доступе на выполнение работ обьектах отнесенных к охране памятников . |
| 13 |
Другое требование |
Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом) за 2023-2024г |
| 14 |
Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежная наличность, кредитные линии и т. д.) |
Предоставить гарантийное письмо, что в случае признание конкурсной заявки. Поставщики выигравшим. Поставщик имеет возможность начать строительный работы использую собственные средства в размере 30% от договора не дожидаясь предварительной оплаты от Заказчика |
| 15 |
Другое требование |
Для ускорения процесса оценки и сравнения в конкурсную заявку на втором пакете необходимо прикрепить архив смет в формате РИК (предоставить письмо). |
| 16 |
Другое требование |
Поставщик при предоставлении демпинговой цены более чем 20 процентов от планируемой цены закупающая организация применяет одну из следующих мер если поставщик не подтверждает свою поставленную цену: - при закупке работ и услуг увеличивает в полтора раза размер гарантийного обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке. |
| 17 |
Другое требование |
Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи тендерной заявки (Обязательно нужно предоставить справку суда с исходящими номерами на день вскрытия конкурсной заявки) |
| 18 |
Аудиторский отчет |
Предоставить сканированную копию оригинала аудиторского отчета за последние (2024-2025) |
| 19 |
Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов |
Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов |
| 20 |
Другое требование |
Сведение об основных видах оборудования и механизмов, которые предполагается использовать в ходе выполнения Договора (Бульдозер, экскаватор, самосвал, автокран, строит. леса, движок и.т.д.) Приложить копии договор аренды техники и копии технических паспортов) |
| 21 |
Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов |
Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок. |