+996 312 62-53-13 (2361, 2362, 2363, 2364) admin@zakupki.gov.kg
ago

Муниципиальное предприятия Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие

room200226211380307
purchase NameЗакупка автобусов
The procuring entityМуниципиальное предприятия Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие
procurement FormatTwo package
procurement methodOne stage (Two package)
Planned amount650,000,000
Date of publication26 February 2020 12:49
competitive application CurrenciesKyrgyz soms or any other foreign currency
Bids Submission Deadline18 March 2020 13:30
???bidValidnessPeriod???60
Guarantee provision of the tender bidSize Margin competitive application (GOKZ): 1%
???bidSecurityValidity???: 60 days
Official information letter to the bank details Spravka o bankovskom schete MP BPATP i obraztsy form bankovskh garantij na GOKZ, GOID i vozvrat avansovogo platezha.doc
???instructionsPrepareBid???
???organizationInfo???
Name of companyМуниципиальное предприятия Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие
Actual addressг.Бишкек, ул. 7 Апреля 4
Work phone530443почта:bpatpoz@mail.ru
It remains to tender
* All listings from this organization *
lots
For residents of the Kyrgyz RepublicFor non-residents of the Kyrgyz Republic
№L001-01 lot nameЗакупка автобусов лот №2 sum351,000,000 Address and place of deliveryг. Бишкек, ул. Кустанайская 121 terms of deliveryДля резидентов КР доставка автобусов по адресу г. Бишкек ул. Кустанайская 121 на условиях поставки DAP г. Бишкек terms of deliveryDAP г. Бишкек, ул. Кустанайская 121 Terms of delivery of goodsПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВИТЬ ПОСТАВКУ АВТОБУСОВ В ТЕЧЕНИИ 140 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.
№L002-01 lot nameЗакупка автобусов лот №1 sum299,000,000 Address and place of deliveryг. Бишкек, ул. Кустанайская 121 terms of deliveryДля резидентов КР доставка автобусов по адресу г. Бишкек ул. Кустанайская 121 на условиях поставки DAP г. Бишкек terms of deliveryDAP г. Бишкек, ул. Кустанайская 121 Terms of delivery of goodsПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВИТЬ ПОСТАВКУ АВТОБУСОВ В ТЕЧЕНИИ 140 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.
???loading???
job specifications
№ Qualification requirement
1 Другое требование 4. иметь фактический объем выпуска автобусов (прошедших цикл «производство и реализация потребителям») не менее 2000 (две тысячи) единиц автобусов в год на заводе изготовителе за последние 3 (три) года (2017,2018,2019 гг.);
2 Другое требование Участник должен быть производителем или официальным дилером завода изготовителя, либо предоставить соответствующую авторизацию от завода изготовителя и иметь опыт поставки транспортных средств не менее 3-х лет.
3 Другое требование 2. иметь объем выполненных аналогичных поставок товаров (автобусов) на сумму равносильно участвующему лоту за последние 3 года (2017, 2018, 2019 гг.). Наличие текущих поставок и договорных обязательств, сведения о лицах, адреса этих лиц, к которым можно обратиться за получением дальнейшей информации по этим договорам;
4 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
5 Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах Предоставить информацию, касающаяся судебных и арбитражных разбирательств, в которых в настоящее и в течении последних двух лет (2018-2019 гг.) был вовлечен участник, с указанием сторон тяжб и оспариваемых сумм
6 Другое требование 1. иметь официально переведенную на русский язык конкурсную документацию заверенную печатью и подписями переводческого агентства;
7 Сведения о наличии опыта схожих поставок Сведения о наличии опыта выполненных аналогичных поставок товаров (автобусов) на сумму равносильной заявленной цене по участвующему лоту за последние 3 года (2017,2018,2019 гг.), а также подробные сведения о текущих поставках и договорных обязательствах, сведения о лицах, адреса этих лиц, к которым можно обратиться за получением дальнейшей информации по этим договорам.
8 Документ определяющий основной вид деятельности Предоставить сканированную копию оригинала устава
9 Другое требование Предоставить фактические сведения об объеме выпуска автобусов (прошедших цикл "производство и реализация потребителям) в год на заводе изготовителе за последние 3 (три) года (2017,2018,2019 гг.)
10 Сведения об общей стоимости поставок Сведения об общем годовом обороте, сведения общего объема поставок, выполненных за последние 2017, 2018, 2019-годы.
11 Другое требование Участник должен письменно подтвердить гарантийный срок службы автобусов и срок гарантийной службы должен составлять не менее 2 (два) года или 200 000 км пробега в зависимости от того что наступит раньше. За каждый день, начиная с (30) тридцатого дня простоя автобуса в результате неполадки, подлежащее гарантийному устранению, а также за каждый день простоя автобуса в результате нарушения сроков поставки запасных частей Поставщик выплачивает Покупателю компенсацию в размере 0,01 % за каждый день просрочки, но не более 0,3 % от стоимости единицы автобуса;
12 Другое требование 5. Участник должен быть производителем или официальным дилером завода изготовителя, либо предоставить соответствующую авторизацию от завода изготовителя и иметь опыт поставки транспортных средств не менее 3-х лет.
13 Другое требование 7. иметь руководителя или ключевых сотрудников с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему поставок в течении не менее 3-х лет по данному виду поставок, кроме этого участник должен предоставить сведения о сотрудниках, которые в случае заключения договора поставки будут производить инструктаж по вводу в эксплуатацию;
14 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить отчет о финансовом состоянии Участника, (баланс, отчеты о результатах хозяйственной деятельности, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках за последние 2 (два) года 2018-2019 гг. заверенный уполномоченным органом)
15 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию о задолженности по уплате налоговых взносов
16 Другое требование Участник должен предоставить письменную доверенность лицу, подписавшему конкурсную заявку на право принимать обязательства от имени Участника
17 Другое требование Предоставить информацию с полным описанием технических характеристик по предоставляемым Участником автобусов.
18 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
19 Другое требование Предоставить сведения о том, что руководители, учредители и участники поставщика (подрядчика) не являются аффилированными лицами
20 Другое требование Участник должен предоставить сертификат качества.
21 Другое требование 3. наличие оборотных средств в достаточных объемах для выполнения Договора
22 Другое требование Участник должен предоставить сведения о заводе изготовителе автобусов
23 Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежная наличность, кредитные линии и т. д.) Предоставить сведения, подтверждающие наличие оборотных средств в достаточных объемах для выполнения Договора (например: сведения о наличии доступа к кредитной линии (линиям) и наличии других финансовых ресурсов)
24 Другое требование 6. Поставщик должен иметь специалистов либо персонал с обязательством передачи знаний Покупателю (специалистов по полной диагностике, регулировке и ремонту ДВС, АКПП с передачей программного обеспечения полной диагностике, регулировки и ремонту ДВС, предоставляемое программное обеспечение передается с ноутбуком) согласно Технических заданий на каждый лот (Предоставить договора со специалистами привлекаемыми для выполнения требований Заказчика и выполнению заказов);
25 Другое требование Сведения о квалификации и опыте основных руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора, кроме этого Участник должен предоставить сведения о сотрудниках, которые в случае заключения договора будут производить пост гарантийное обслуживание согласно конкурсной документации
???specificRequirements???
A pre-bid meetingNot Provided
Criteria for evaluation of bids
evaluation criteria ???evaluationRating???
Spare parts and subsequent service in the Kyrgyz Republic Наличие запасных частей и принадлежностей после снятия модели с производства в течении пяти лет;
Other criteria Цена не является основным фактором присуждения Участнику договора
Other criteria Отсутствие убытков за последний отчетный период;
Performance and productivity of the equipment Соответствие техническим требованиям конкурсной документации;
Other criteria Оценка конкурсных заявок будет производится согласно Методической инструкции по оценке конкурсных заявок
???contractConditions???
???guaranteeProvisionOfContract???10.0%
Packaging 1Автобусы должны быть доставлены до места назначения и соответствовать требованиям производителя и должна гарантировать целостность и сохранность товара на всем пути следования до места доставки и установки (приемки).
Insurance product

The sum insured must be equal to 110% of the value of goods delivered on delivery terms

terms of delivery: DAP
Accompanying servicesДолжны быть предоставлены следующие сопутствующие услуги и обязательные требования: - Участник должен при формировании конкурсной заявки включить в стоимость заявки дополнительные запасные части и оборудования из расчета не менее 2% на 1 единицу автобуса; - Участник должен обеспечить специалистами по техническим вопросам для ввода в эксплуатацию; - Обучение персонала в соответствии Техническим заданием - Пуско-наладочные работы для ввода автобусов в эксплуатацию
???bankingSupportOfTheContract???Not Provided
Technical inspection and testing
Technical inspection and testing procedures, as well as any tests prior to shipment of goods and final acceptance Участник, который выиграл конкурс, должен после подписания договора осуществить поставку автобусов в течение 140 календарных дней. Кроме этого поставщик должен направить представителей по техническим вопросам для ввода в эксплуатацию в течение 5 рабочих дней со дня поставки для совместного проведения анализа на соответствие техническим требованиям (годность на эксплуатацию).
Place those alleged. inspection and testing МП «БПАТП» по адресу г. Бишкек ул. Кустанайская №121
Spare partsThe list of spare parts and additional requirements for spare parts, manufactured by supplier: В стоимость заявки дополнительные запасные части и оборудования из расчета не менее 2% на 1 единицу автобуса
warrantyWarranty period: Гарантийный период не менее 2 лет или 200 000 км пробега
To ensure the correction of defects under warranty: в течение 30 календарных дней

Penalty for failure to comply with warranty
???ratePerDayOfDelay??? 0.1% for each day
The maximum deductible amount 0.3% the date of the beginning
???supplyDocumentsText???
Поставщик должен предоставить Покупателю все сопутствующие документы для прохождения таможенной очистки
Сертификат происхождения
Гарантийный сертификат изготовителя или поставщика
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)
Транспортные накладные, железнодорожная квитанция или автогрузовая квитанция
Свидетельство о проведении технического контроля, выданное уполномоченной инспекционной службой, а также отчет о проведении технического контроля на заводе поставщика (если такое имело место)
Счет-фактура (инвойс) поставщика с описанием товаров, указанием количества, цены единицы товара и общей суммы
Settlement of disputesdisputeResolutionText ???generalCourt???
Protocol ???tenderContest??? Browse assessment of the competitive application
???contractTemplate???
Payment
Advance payment 10.0%
After shipment Not Provided
After acceptance 90.0%
Additional payment terms Предоставление всех требуемых по конкурсу сопроводительных документов для прохождения таможенной очистки. Поставщик на срок действия гарантийного периода обслуживания ( 2 года или 200 000 км) должен предоставить денежные средства в размере 0,5 % от стоимости контракта на период действия гарантийного периода обслуживания.
Due date Сроки выплат, платеж по Договору поставки автобусов и сопутствующих услуг (а) авансовый платеж: Аванс - 10 процентов от цены Договора перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора, при условии предоставления Поставщиком Банковской гарантии на выплату авансового платежа. Авансовый платеж погашается по факту отгрузки товара. (б) Окончательный расчет после приемки - 90 процентов от цены Договора перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней, после подписания обеими Сторонами Акта прием-передачи и ввода в эксплуатацию ТС
PenaltyFor late delivery
???ratePerDayOfDelay??? 0.01% for each day
The maximum deductible amount 3.0% the date of the beginning
???forLatePayment???
???ratePerDayOfDelay??? 0.01% for each day
The maximum deductible amount 3.0% the date of the beginning

© 2023 МФ КР

© Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic