+996 312 62-53-13 (2361, 2362, 2363, 2364) admin@zakupki.gov.kg
Назад

Открытое акционерное общество "Айыл Банк"

Номер190823183892778
Наименование закупкиЗакупка системы предотвращения утечки информации для ОАО "Айыл Банк"
Закупающая организацияОткрытое акционерное общество "Айыл Банк"
Формат закупокСтандартный
Метод закупокОдноэтапный
Планируемая сумма10 800 000
Дата публикации23 августа 2019 17:07
Валюта предложения поставщикаКыргызский сом или другая иностранная валюта
Срок подачи предложений поставщиков06 сентября 2019 17:20
Срок действия предложений поставщиков30
Гарантийное обеспечение предложения поставщикаРазмер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 1%
Срок действия ГОПП: 30 дней
Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту 2015-04-21_Bank_Details_Proc_Org.docx
Инструкции по подготовке предложений
Информация об организации
Наименование организацииОткрытое акционерное общество "Айыл Банк"
Фактический адресулица Логвиненко, 14
Рабочий телефон462628
Осталось до закупки
* Все объявления данной организации *
Лоты
Для резидентов Кыргызской РеспубликиДля нерезидентов Кыргызской Республики
№L001-01 Наименование лотаСистема предотвращения утечки информации Сумма10 800 000 Адрес и Место поставкиКР, г.Бишкек, ул.Логвиненко, 14 Условие поставкиКР, г.Бишкек, ул.Логвиненко, 14 Условие поставкиDDP КР, г.Бишкек, ул.Логвиненко, 14 Сроки поставки товара сроки выполнения работ по внедрению определяются условиями договора и не более 90 календарных дней
Загрузка .....
Квалификационные требования
№ Квалификация Требование
1 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
2 Сведения о наличии опыта схожих поставок Иметь опыт выполнения не менее двух аналогичных договоров/услуг на сумму не менее 10 000 000 сомов (предоставить сканированные копии договоров или актов)
3 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированную копию оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями за последние два года (для ИП/ЧП предоставить ЕНД)
4 Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи тендерной заявки
5 Документ определяющий основной вид деятельности Предоставить сканированную копию оригинала устава
6 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
7 Сведения об общей стоимости поставок Иметь объем услуг не менее 15 000 000 сомов за последние два года
8 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию о задолженности по уплате налоговых взносов
Специальные требования
Предзакупочное совещаниеНе предусмотрено
Критерии оценки предложений
Критерий оценки Условие оценки
Особые условия контракта
Гарантийное обеспечение исполнения контракта 10.0 %
Упаковкастандартная заводская
Страхование товараНе предусмотрено
Сопутствующие услугипроектирование и внедрние
Банковское сопровождение контрактаНе предусмотрено
Технический контроль и испытания Не предусмотрено
Запасные частиНе предусмотрено
Гарантия Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара
Счет-фактура (инвойс) поставщика с описанием товаров, указанием количества, цены единицы товара и общей суммы
Урегулирование споровСпоры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Суд общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол Протокол вскрытия
Проект контракта
Платеж
Авансовый платеж Не предусмотрено
После отгрузки Не предусмотрено
После приемки 100.0%
Дополнительные условия оплаты
оплата производится после проектирования и внедрения, исполнения всех договорных обязательств и подписания Актов Срок оплаты
в течение 5 банковских дней после подписания Акта и выставления счета на оплату
НеустойкиЗа несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день 0.1% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 5.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день 0.1% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма 5.0% от цены контракта

© 2023 МФ КР

© Министерство финансов Кыргызской Республики