+996 312 62-53-13 (2361, 2362, 2363, 2364) admin@zakupki.gov.kg
ago

Учреждение "Ошское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики"

room240619451032992
purchase NameСтроительство школы на 500 ученических мест на территории №10-МАБ расположенного по ул.И.Раззакова в г.Узген
The procuring entityУчреждение "Ошское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики"
procurement Format???TWO_PACKAGE_UNLIMITED???
procurement method???UNLIMITED???
???EvaluationMethod??????STANDARD???
Planned amount312,437,634
Date of publication19 June 2024 12:20
competitive application CurrenciesKyrgyz soms
Bids Submission Deadline09 July 2024 10:00
???bidValidnessPeriod???70
Guarantee provision of the tender bidSize Margin competitive application (GOKZ): 2%
???bidSecurityValidity???: 81 days
Official information letter to the bank details Реквизиты Элдик банк.pdf
???organizationInfo??? lots
#L001-01 lot nameСтроительство школы на 500 ученических мест на территории №10-МАБ расположенного по ул.И.Раззакова в г.Узген sum312,437,634 ???workAddress??? г.Узген, ул.И.Раззакова, Ошская область Deadline Согласно утвержденного графика выполнения работ (по согласованию) при подписании Контракта ???workGrafik???
???loading???
job specifications
Qualification requirement
1 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
2 Другое требование Предоставить сметный расчет предоставить согласно ведомости объемов работ по системе сметных нормативных документов и методическим указаниям Госстроя КР 2016 г. (с учетом индексации 2022 г.). В случае не соответствия объемов и выше перечисленным требованиям конкурсная заявка будет отклонена.
3 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом)
4 Другое требование При подаче конкурсной заявки просим Вас предоставить технические спецификации на используемые материалы которые будут использоваться в ходе строительства объекта
5 Сведения о наличии выполнения работ в качестве генподрядчика Предоставить cведения о наличии выполнения работ в качестве генподрядчика
6 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
7 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
8 Другое требование Предоставить сведения о квалификации и опыте технических специалистов, которые предлагаются для выполнения и завершения строительно-монтажных работ.
9 Другое требование При подаче конкурсной заявки предоставить письменное согласие на осуществление Банковского сопровождения Контракта (гарантийное письмо)
10 Документ определяющий основной вид деятельности Предоставить сканированную копию оригинала устава
11 Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи тендерной заявки
12 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
13 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию)
14 Сведения об общем объеме выполненных работ Иметь объем услуг не менее 2 (двух) договоров подряда схожих по характеру работ на сумму 300 000 000 (триста миллионов) сом за последние (2021-2022-2023гг.). Предоставить документы подтверждающие факт выполнения работ (Гос.акты ввода в эксплуатацию, акты выполненных работ по форме Ф-2 (КС-2) и форме Ф-3 (КС-3), отзывы Заказчика и т.п.)
15 Другое требование Предоставить сведения о наличии машин, механизмов, спецтехники, производственной или технической базы (либо Договор аренды)
16 Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежная наличность, кредитные линии и т. д.) Предоставить сканированную копию оригинала сведения о доступе к финансовым ресурсам для начала,выполнения и завершения строительства за собственные средства не дожидаясь финансирования из Бюджетных средств (выписка с банка о движении средств) за последние 6 месяцев.
17 Аудиторский отчет Предоставить сканированную копию оригинала аудиторского отчета за последние (2022-2023гг.)
???specificRequirements???
A pre-bid meetingNot Provided
Criteria for evaluation of bids
evaluation criteria ???evaluationRating???
Other criteria Конкурсная заявка будет отклонена если в сводный сметный расчет не будут включены расходы, указанные в служебной записке (см.прикрепленный документ)
Other criteria Конкурсная заявка будет отклонена в случае отсутствия информации о технических спецификациях на основные строительные материалы.
Operating schedule Предоставить детальный календарный график выполнения работ. Указать фактический и реальный срок завершения строительства.
Other criteria Заявка будет отклонена при отсутствии гарантийного письма на банковское сопровождение Контракта
Other criteria Заявка будет отклонена при наличии дебиторской задолженности свыше 1 000 000 сом и при наличии двух незавершенных объектов на стадии менее 70% готовности
Other criteria Конкурсная заявка будет отклонена в случае, если имеются нарекания инженеров технического надзора к качеству ранее выполненных работ.
???contractConditions???
???guaranteeProvisionOfContract??????OTHERWARRANTYPROVISION??? 8.0 %
Accompanying servicesNot Provided
???bankingSupportOfTheContract???Да
Technical inspection and testing
Назначается приказом УКС Ошской области из числа инженеров технического надзора после подписания Контракта
warrantyWarranty period: Предоставить гарантийный период на все выполненные работы, конструктивные узлы и применяемые строительные материалы, согласно установленным нормативам в капитальном строительстве.
To ensure the correction of defects under warranty: 5

Penalty for failure to comply with warranty
???ratePerDayOfDelay??? 0.1% for each day
The maximum deductible amount 5% the date of the beginning
Settlement of disputesdisputeResolutionText ???generalCourt???
???contractTemplate???
Payment
Advance payment Not Provided
After acceptance 100.0%
Due date 29.12.2025
PenaltyFor late works / services
???ratePerDayOfDelay??? 0.1% for each day
The maximum deductible amount 3.0% the date of the beginning
???forLatePayment???
???ratePerDayOfDelay??? 0.1% for each day
The maximum deductible amount 3.0% the date of the beginning