| 1 |
Другое требование |
Предоставить сканированную копию оригинала устава. |
| 2 |
Другое требование |
Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации. |
| 3 |
Лицензия, выданная уполномоченным органом |
Предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (на все виды деятельности, предусмотренные договором, подлежащие лицензированию) на указанные виды работ согласно ВОР и выполнения контракта. В случае отсутствия видов работ, предусмотренный ВОР в лицензии, предоставить договора субподряда с подрядными организациями на выполнения соответствующих работ имеющие наличие этих работ в лицензии (приложить копии договора и лицензию) и отсутствие документов приведет к отклонению предложения поставщика |
| 4 |
Другое требование |
Сведения о квалификации руководителя и ключевых специалистов с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему работ (специалист по строительно-монтажным работам, сметчик, специалиста по строительству инженерных сетей и санитарно-технические работы), затребованные в документации о закупке и указать местные трудовые ресурсы (приложить копии паспортов, дипломов, сертификатов, трудовых книжек, договоров найма) и данные по личному составу организации представить согласно п.2.2, п.2.5 и п.2.6 Форма-4 ТДЗР документации о закупке (ДЗ на СМР) вложенный в веб-портал и отсутствие документов приведет к отклонению предложения поставщика. |
| 5 |
Другое требование |
Предоставить заверенную печатью график выполнения работ. Сроки выполнения работ будет одним из основных критериев отбора. |
| 6 |
Другое требование |
Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи тендерной заявки с районного или городского суда. |
| 7 |
Другое требование |
Гарантийное письмо о оказание услугу во время. |
| 8 |
Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике |
Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов |
| 9 |
Другое требование |
Предоставить cведения о наличии выполнения схожих работ в качестве генподрядчика за 2024-2025 г. на сумму не менее 4 000 000 с. Приложить договора, отчеты по форме 3, Акты ввода в эксплуатацию и отзывы по строительству. Так же указать детально количество имеющихся незавершенных объектов с указанием адресов их строительства за 2025-2026 г. |
| 10 |
Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов |
Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов |
| 11 |
Бухгалтерский баланс со всеми приложениями |
Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом) на 2024-2025 г. |
| 12 |
Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов |
Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок. |
| 13 |
Другое требование |
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №202 токтому менен бекитилген “Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышынын тартиби жөнүндө” токтомунун алкагында жана райондун аймагында жергиликтүү салыктардын бюджетке чегерилүүсүн камсыз кылуу максатында. Келишим түзүлгөн күндөн тарта МСКнын Ноокен району боюнча салык башкармалыгында эсептик каттоого туруу боюнча кепилдик кат. |
| 14 |
Другое требование |
В случае предоставления конкурсной заявки от консорциума, простого товарищества и иных объединений, в Соглашении о создании таких объединений необходимо указываться цель создания, лидирующую роль, обязанности каждой из сторон в соответствии с Законодательством КР. Каждый из сторон объединений должны соответствовать всем квалификационным требованиям конкурсной документации и предоставить справки о не имении задолженности с УГНС КР и Соц. Фонда КР. Соглашение о создании консорциума должно соответствовать требованиям, указанным в Порядке проведения электронных государственных закупок. Ведущий партнер должен соответствовать не менее 40% квалификационных требований, установленных документацией о закупке. |
| 15 |
Другое требование |
Предоставить сканированную копию оригинала о наличии денег на счету не менее 4 000 000 сомов на момент вскрытия конкурса (кредитной линии не рассматривается). |
| 16 |
Другое требование |
Расчет сметной документации необходимо составить согласно методике утвержденной Госстроем при ПКР в ценах 2016 года с последними изменениями 2022-года (руководствоваться приказу Республиканского центра ценообразования и сметного нормирования Госстроя КР от 05.12.2022 года за № АГ-2пр.). Сметный расчет, ведомость объем работы и технические спецификации должен быть обязательно утвержден руководителем и подписан инженером-сметчиком с указанием ФИО, номера сертификата и предоставить сертификат сметчика в формате PDF. |
| 17 |
Другое требование |
Оплаченное ГОПП должен поступать на депозитный счет с момента в скрытии. И в квитанции указать номер № объявления. |