+996 312 62-53-13 (2361, 2362, 2363, 2364) admin@zakupki.gov.kg
ago

Государственное учреждение «Гидрогеология и мелиорация» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

room240228430157371
purchase NameМеханизированная очистка 15,43 км открытой КДС в а/о Ак Турпак Кадамжайского района Баткенской области (ст.3111)
The procuring entityГосударственное учреждение «Гидрогеология и мелиорация» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
procurement Format???TWO_PACKAGE_UNLIMITED???
procurement method???UNLIMITED???
???EvaluationMethod??????STANDARD???
Planned amount2,008,426
Date of publication28 February 2024 15:03
competitive application CurrenciesKyrgyz soms
Bids Submission Deadline15 March 2024 09:00
???bidValidnessPeriod???14
Guarantee provision of the tender bidSize Margin competitive application (GOKZ): 2%
???bidSecurityValidity???: 24 days
Official information letter to the bank details Реквизиты МГЭ..docx
???instructionsPrepareBid??? ИНСТРУКЦИЯ НА РАБОТУ.docx
???organizationInfo???
Name of companyГосударственное учреждение «Гидрогеология и мелиорация» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
Actual addressсегород Бишкек, с. Аламудун ул. Полевая 1ло. Аламедин ул.Полевая 1
Work phone46-67-39 или 36-74-10
It remains to tender
* All listings from this organization *
lots
#L001-01 lot nameМеханизированная очистка 15,43 км открытой КДС в а/о Ак Турпак Кадамжайского района Баткенской области. sum2,008,426 ???workAddress??? а/о Ак Турпак Кадамжайского района Баткенской области Deadline 2-3 квартал 2024-года ???workGrafik???
???loading???
job specifications
№ Qualification requirement
1 Бухгалтерский баланс со всеми приложениями Предоставить сканированную копию оригинала (в цветном варианте) бухгалтерского баланса со всеми приложениями заверенный уполномоченным органом за последние 2 года.
2 Другое требование Расчет стоимости единицы работ, калькуляция плановых цен эксплуатации механизмов, предполагаемых для производства работ, оформленные в соответствии со СНиП КР по сборникам КРеР-2016. с указанием применяемых коэффициентов и индексов.
3 Другое требование Иметь опыт выполнения не менее двух аналогичных договоров за последний год, предшествующие подачи предложений, на сумму не менее указанного лота. Предоставить подтверждающую документацию, копии договоров, акты выполненных аналогичных работ (в цветном варианте).
4 Другое требование Иметь в наличии руководителя и ключевых сотрудников с опытом выполнения аналогичных по характеру и объёму услуг в течение не менее 3 (трех) лет, включая не менее 1 (одного) года на предполагаемой должности, с предоставлением сканированных копий Сертификатов (в цветном варианте).
5 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов
6 Документ определяющий юридический статус и место регистрации Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации (в цветном варианте).
7 Другое требование Иметь в наличие в собственности, или подтверждение возможности арендовать виды оборудования и механизмов (перечислить) необходимые для выполнения работ. Предоставить сканированную копию оригинала технического паспорта на технику (в цветном варианте). Предоставить сканированную копию оригинала договора, если поставщик арендует технику (в цветном варианте).
8 Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи предложения.
9 Информация о субподрядных организациях Предоставить сведения о привлекаемых субподрядных организациях (если требуется).
10 Документ об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. Информация о бенефициарных владельцах является открытой и доступной информацией на веб-портале государственных закупок.
11 Лицензия, выданная уполномоченным органом Предоставить сканированную копию действующей лицензии (в цветном варианте) на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным органом Кыргызской Республики (Лицензия гидротехнического строительства 2 уровня).
12 Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов
???specificRequirements???
A pre-bid meetingNot Provided
Criteria for evaluation of bids
evaluation criteria ???evaluationRating???
Other criteria Оплата за выполненные работы производится на основании предоставленных подрядчиком не позднее 28-го числа каждого календарного месяца актов выполненных работ и по мере финансирования, фото объектов обязательно
Other criteria Подрядчик обязан не менее 2-х раз в месяц обеспечить доступ Заказчика к месту проведения ремонтных работ для осуществления им технического надзора, выполняемых работ.
Other criteria Начало работ с даты подписания контракта, продолжительность 2-3 квартал 2024-год
???contractConditions???
???guaranteeProvisionOfContract??? 5.0 %
Accompanying servicesNot Provided
???bankingSupportOfTheContract???Not Provided
Technical inspection and testing
Начальник Баткенского МГО-Шералиев А. Начальник Ошской МГП-Тажибаев К.
warrantyWarranty period: 12 месяцев после сдачи объекта в эксплуатацию
To ensure the correction of defects under warranty: 10

Penalty for failure to comply with warranty
???ratePerDayOfDelay??? 0.1% for each day
The maximum deductible amount 5% the date of the beginning
Settlement of disputesdisputeResolutionText ???generalCourt???
Protocol ???tenderContest??? Browse assessment of the competitive application(1) Browse assessment of the competitive application
???contractTemplate??? Типовая форма контракта на выполнение работ.docx
Payment
Advance payment Not Provided
After acceptance 100.0%
Due date 29.12.2024
PenaltyFor late works / services
???ratePerDayOfDelay??? 0.01% for each day
The maximum deductible amount 0.1% the date of the beginning
???forLatePayment???
???ratePerDayOfDelay??? 0.01% for each day
The maximum deductible amount 0.1% the date of the beginning

© 2023 МФ КР

© Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic